【已隐藏】【已隐藏】发光字采购项目询比公告本询比项目为【【已隐藏】【已隐藏】发光字采购项目】（项目编号：【FJBXWJ2【已隐藏】】），采购人为【【已隐藏】【已隐藏】。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。项目概况与采购内容1.1项目概况：【已隐藏】【已隐藏】发光字采购项目，预计采购金额不含税48500元人民币。1.2采购内容及标包划分情况：【已隐藏】【已隐藏】发光字采购项目主要采购内容包括项目的广告牌LOGO发光字及相关配套电源、辅材、安装等（不含钢结构部分）。1）本项目为交钥匙工程。2）实施地点【已隐藏】，采购人指定地点。3）工程质量要求：验收合格，达到国家、行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定及设计的要求。4）工期要求：本工程需在合同生效且收到开工通知之日起15天内完成改造并验收通过，交付使用。5）售后服务要求：保修期为终验后3年（灯珠保修5年）。6）具体技术参数等见询价文件中的技术参数部分。1.3本项目不划分标包，成交供应商数量1个。1.4本项目设置最高响应限价，最高响应限价为48500元（不含税总价），供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。供应商资格要求供应商基本资格要求：2.1.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。【法人下属不具备法人资格的分支机构【已隐藏】，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。】2.1.2单位【已隐藏】，不得同时参加本项目中同一标包响应或者未划分标包的同一项目响应。2.1.3本次询比不接受联合体响应。2.1.【已隐藏】建设行政主管部门核发有效的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业【已隐藏】，则按照相应政策调整文件认定企业【已隐藏】。至响应截止时间，若企业【已隐藏】，需同时提供延续证明材料扫描件）：【已隐藏】建设部审批核发的建设工程企业【已隐藏】，【已隐藏】建设部发布的资质延期文件。2）各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业【已隐藏】，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。2.1.【已隐藏】建设主管部门核发有效的安全生产许可证（许可范围包括建筑施工）。2.1.6供应商需同时满足下列人员要求：（1）企业【已隐藏】，【已隐藏】建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；（2）项目负责人：配备1人，【已隐藏】建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）和二级（或以上）建造师注册证书（建筑工程专业）；（3）专职安全员：配备1人，【已隐藏】建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。（4）电工作业人员：供应商为本项目配置电工作业人员1名，具备应急管理部门核发有效的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操/操作项目：低压电工作业）。（5）高处作业人员：供应商为本项目配置高处作业人员1名，具备应急管理部门出具的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业；准操/操作项目：高处安装、维护、拆除作业）。（6）焊接作业人员：供应商为本项目配置焊接作业人员1名，具备应急管理部门出具的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业；准操/操作项目：熔化焊接与热切割作业）。供应商不得存在的情形：（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构【已隐藏】；（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（5）在最近三年内（自2023年起，月日以响应截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；（6）在最近五年内（自2021年起，月日以响应截止时间的月日为准）被判处单位【已隐藏】，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（7）在最近五年内（自2021年起，月日以响应截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（【已隐藏】（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（11）为本询比项目的代建人；（12）为本询比项目的采购代理机构；（13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构【已隐藏】；（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构【已隐藏】；（15）被工商行政管理机关在国家企业【已隐藏】；（16）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；（17）法律法规、询比文件限定的其他情形。供应商是代理商的，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商。法律法规规定的其他要求。资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。询比文件的获取获取时间：2026年7月3日至2026年7月8日（法定休息日、节假日除外），每日上午（8：30至12：00），下午（14：30至17：30）。获取方式：编辑邮件发送到指定邮箱，注明报名事项、报价人全称、公司【已隐藏】。附加盖公章的营业执照副本扫描件、经办人身份证扫描件。邮件发送完成当天没有收到回复的，请及时联系采购人员。。【获取本询比文件不收取费用。】响应文件的提交响应文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点【已隐藏】，递交地点【已隐藏】。逾期递交的响应文件将被拒绝。唱价时间和地点【已隐藏】，邀请所有递交响应文件的供应商的法人代表或授权代表准时参加。出现以下情形时，不予接收响应文件：5.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；5.3.2未按照本公告要求获得本项目询比文件的；5.3.3询比文件规定的其他情形。供应商注册6.1供应商须在购买询比文件后5日内，通过完成供应商注册。6.2注册网址：【已隐藏】发布公告的媒介本询比公告在（【已隐藏】联系及异议接收方式8.1联系方式单位【已隐藏】单位【已隐藏】邮编：352100联系人：【已隐藏】联系电话【已隐藏】电子邮件：【已隐藏】传真【已隐藏】8.2异议接收方式【登录（【已隐藏】采购人：【已隐藏】【已隐藏】2026年7月3日